承包人采購的材料設(shè)備的驗收應(yīng)在24小時前通知工程師，并提供合格證明。材料代用由工程師同意后增減合同價款。

　　七、 合同價款

　　1、 可調(diào)整合同價款的范圍：國家法律法規(guī)政策變化影響的;工程造價管理部門公布的價格調(diào)整;一周內(nèi)停水電汽超過8小時的;約定的其他因素。

　　2、 承包人在可以調(diào)整的情況發(fā)生14天內(nèi)，將原因及金額以書面通知工程師，工程師在接到通知14天內(nèi)給予批復(fù)或修改，追加款與工程款同期支付。

　　3、 工程預(yù)付款：建筑工程不超過當(dāng)年工程量的30%，安裝工程為10%;大量采購預(yù)制構(gòu)件及工期在6個月內(nèi)的可適當(dāng)增加。在專用條款中約定支付、比例扣回的時間和金額。預(yù)付時間應(yīng)不遲于開工的前7天，7天后發(fā)要求支付通知，仍不支付可在發(fā)出通知的7天后停工。

　　4、 工程量確認(rèn)：承包人提交已完工程量報告，工程師在7天內(nèi)按圖紙完成計量，計量前24小時通知承包人參加，若不按時參加，自行計量有效。工程師7天內(nèi)未進行計量，第8天承包商報告開列的工程量視為被確認(rèn)，作為支付依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包商使其不能參加計量的，計量結(jié)果無效。

　　5、 工程進度款支付：計量確認(rèn)14天內(nèi)支付，將合同價款調(diào)整和變更調(diào)整一并支付，同期發(fā)包方供應(yīng)的材料設(shè)備款同時扣回。14天后支付應(yīng)計利息，不支付且未達(dá)成協(xié)議的可停止施工。

　　八、 驗收結(jié)算

　　1、 竣工驗收：由承包人提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，并按專用條款約定的日期和份數(shù)提供竣工圖紙。發(fā)包人應(yīng)在收到報告后28天內(nèi)組織驗收，驗收后14天內(nèi)提出修改和確認(rèn)。特殊原因需要甩項竣工的應(yīng)另簽協(xié)議。未驗收或不合格的不得交付使用，強行使用由此造成的后果自負(fù)。

　　2、 竣工結(jié)算：承包人應(yīng)在竣工報告確認(rèn)后28天內(nèi)提供竣工結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料，發(fā)包人在收到后28天內(nèi)核實，確認(rèn)后應(yīng)支付工程竣工結(jié)算價款，承包人在收到結(jié)算價款14天內(nèi)交付工程，28天后支付應(yīng)計利息，56天以后仍不支付，可協(xié)議折價或由法院拍賣，承包人優(yōu)先受償。若承包人在28天內(nèi)不能提供結(jié)算報告和資料，發(fā)包人要求交付的應(yīng)交付，不要求的負(fù)責(zé)看管。

　　3、 質(zhì)量保修：質(zhì)量保證金數(shù)額由雙方約定但不超過合同價款的3%，在質(zhì)保期滿14天內(nèi)支付剩余的保修金和約定的利息返還給承包人�？蓮牡谝淮沃Ц哆M度款開始扣留。

　　九、 其他合同爭議與違約責(zé)任

　　1、 可以解除合同的情形：當(dāng)事人雙方協(xié)商解除;發(fā)生不可抗力時;一方違約(不支付工程款導(dǎo)致工程無法進行，停工56天后仍不支付;將全部工程轉(zhuǎn)包;一方違約致使合同無法履行)。

　　2、 合同解除后雙方約定的結(jié)算和清理條款仍然有效，應(yīng)做好已完工程、已購材料設(shè)備的保護移交工作。

　　3、 發(fā)包方責(zé)任：不按時支付工程(進度)款和工程師不及時給出指令和確認(rèn)致使合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　4、 承包方責(zé)任：不能按合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成的，應(yīng)按專用條款約定方法賠償。

　　5、 爭議的解決：申請仲裁或向法院起訴兩種方式。一般爭議應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護好已完工程。停止履行合同的情況：雙方協(xié)商一致、仲裁調(diào)解、法院判決停工的。

　　十、 其他內(nèi)容

　　1、 安全施工：安全事故的責(zé)任和費用由責(zé)任方承擔(dān)。發(fā)生重大傷亡和其他安全事故由承包方上報有關(guān)部門及工程師。在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段及臨街交通要道施工應(yīng)提出安全保護措施，由工程師確認(rèn)實施，費用由發(fā)包人承擔(dān)。實施爆破作業(yè)、在放射和有毒害環(huán)境中施工時，承包人應(yīng)在施工前14天書面通知工程師，并提出安全措施。確認(rèn)后實施費用有發(fā)包人承擔(dān)。

　　2、 專利技術(shù)：發(fā)包人要求的由發(fā)包人辦理手續(xù)并負(fù)擔(dān)費用，承包人實施。承包人提出應(yīng)報工程師批準(zhǔn)后實施，手續(xù)、實施和費用有承包人承擔(dān)。擅自使用侵犯他人專利權(quán)的有責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　3、 文物及地下障礙物：施工中發(fā)現(xiàn)有文物及對考古地質(zhì)有研究價值的物品時，承包人應(yīng)立即保護好現(xiàn)場并于4小時內(nèi)書面報告工程師，工程師應(yīng)在通知后24小時內(nèi)書面報告當(dāng)?shù)匚奈锊块T，雙方應(yīng)按文物部門要求采取保護措施，發(fā)包人承擔(dān)費用并順延工期。發(fā)現(xiàn)地下障礙物時應(yīng)8小時內(nèi)報告書面通知工程師，并提出處置方案，工程師24小時內(nèi)確認(rèn)或提出修改意見，發(fā)包人承擔(dān)費用并順延工期。

　　4、 不可抗力事件：工程施工中的不可抗力的內(nèi)容包括(戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落;非承包人原因造成的爆炸、火災(zāi);專用條款約定的程度的風(fēng)、雨、雪、洪水、地震等自然災(zāi)害)。

　　不可抗力事件發(fā)生后立即通知工程師并應(yīng)積極采取措施，盡量減少損失，48小時內(nèi)向工程師通報受害情況和損失情況，以及預(yù)計清理修復(fù)的費用，若持續(xù)發(fā)生應(yīng)每隔7天報告一次受害情況，事件結(jié)束14天內(nèi)提交清理 修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。

　　責(zé)任承擔(dān)方式：雙方人員傷亡由各自負(fù)責(zé)并負(fù)擔(dān)相應(yīng)費用;承包人的機械設(shè)備損壞及停工損失有承包人負(fù)責(zé);工程本身損害、第三方人員傷亡、財產(chǎn)損失、運至工地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備、清理和修復(fù)費用、應(yīng)工程師要求留守施工場地的管理和保衛(wèi)人員的費用均由發(fā)包方承擔(dān);延誤的工期相應(yīng)順延。